招标资讯@优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程一泥桥10KV配电所项目NQPDS标施工单价承包招标公告
(招标编号:E4500002802005356)
项目所在地区:广西壮族自治区,南宁市
招标条件-、
本优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程一泥桥10KV配电所项目NQPDS标施工单价承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金598.8183万元，招标人为广西沿海铁路股份有限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:本项目为公司技术改造项目，拟建在钦北线里程K5+800面向大里程左侧原钦州市泥桥线路所处，房屋建成后用于安装电力设备，建筑面积937.92㎡，地上三层，建筑高度13.10m，框架结构形式。附属设施包含场地硬化37.55㎡、道路硬化526.56 ㎡'、围墙159.5m、大门1座。
范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:
(001)优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程一泥桥10KV配电所项目NQPDS标施工单价承包;
三、投标人资格要求
(001优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程一泥桥10KV配电所项目NQPDS标施工单价承包)的投标人资格能力要求:3.1本次资格要求申请人必须具备以下资质和业绩条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.1.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人施工企业。
3.1.2投标人必须具有认证机构认证的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，具有有效的安全生产许可证。
3.1.3资质要求:
投标人必须具备:
以下 a、b条件之一:a.企业取得建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等类别中任意1类施工总承包特级资质和其中2类施工总承包一级资质(按桂政办发(2023)62号);b.建筑工程施工总承包三级或以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.4业绩要求2020年10月~2025年10月(5年内)具有邻近铁路营业线房屋建筑工程施工业绩不少于2项或其他可以确保铁路营业线施工安全的条件。
3.1.5 信誉要求:最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或违法行为而引起的诉讼和仲裁近三年不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除近三年没有发生商业贿赂或其他违法违规行为被立案调查或被追究的企业申请人在国铁集团和中国铁路南宁局集团有限公司管辖范围内没有因发生严重质量、安全、稳定、工期问或铁路交通安全事故而被取消投标资格。
3.1.6 投标人拟派项目经理:投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，中级及以上职称，有效的安全生产考核合格证书:3年及以上铁路营业线或类似工程项目管理工作经验(担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目组织机构部门负责人等职位均可);且未在其他在建工程项目任职，与投标人具有有效的劳动和社保关系自2022年10月至2025年10月(交投标文件之日起前3年内)不曾有人民法院判决、裁定塞生效的行贿等犯罪记录。
3.1.7 投标人拟派技术负责人:投标人拟派技术负责人须具备建筑工程类中级及以上职称，具备邻近铁路营业线施工管理经验、从事房屋建筑专业技术管理资历达三年以上未在其他在建工程项目任职，与投标人具有有效的劳动和社保关系。
不得处在不良行为公布期限内。
3.2本次招标不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2025年09月17日00时00分到2025年09月24日23时59分
获取方式:在线下载电子招标文件。图纸押金/元，在退还图纸时退还(不计利息)。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2025年10月22日09时30分
递交方式：广西壮族自治区南宁市纸质文件递交
六、开标时间及地点开标时间:2025年10月22日09时30分
开标地点：广西壮族自治区南宁市
七、其他
1.招标条件
本招标项目优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程一泥桥10KV配电所项目根据《广西沿海铁路公司关于优化钦州普铁枢纽地区电力系统建设工程可行性研究的批复》(桂海铁企函(2024)156号)，项目业主为广西沿海铁路股份有限公司，资金为技改资金，资金已落实项目出资比例100%，施工图设计文件完备，招标人为广西沿海铁路股份有限公司。本次招标项目己具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
本项目为公司技术改造项目，拟建在钦北线里程K5+800面向大里程左侧原钦州市泥桥线路所处，房屋建成后用于安装电力设备，建筑面积937.92m，地上三层，建筑高度13.10m框架结构形式。附属设施包含场地硬化37.55㎡、道路硬化526.56㎡、围墙159.5m、大门1座。
2.2建设地点:广西壮族自治区钦州市。
2.2项目规模:项目总投资约为598.8183万元。
2.3计划工期:90 日历天。
2.4招标范围:本工程包含:第七章电力及电力牵引供电，第八章房屋，第九章其他运营生
产设备及建筑物，第十一章其他费(安全生产费)。
2.5标段划分:本工程划分为1个施工标段。
标段划分:本招标项目划分标段号:NQPDS
3.投标人资格要求
3.1本次资格要求申请人必须具备以下资质和业绩条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.1.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人施工企业。
3.1.2投标人必须具有认证机构认证的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证
书、职业健康安全管理体系认证证书，具有有效的安全生产许可证。3.1.3资质要求:
投标人必须具备:
以下a、b条件之一:a.企业取得建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等类别中任意1类施工总承包特级资质和其中2类施工总承包一级资质(按桂政办发(2023)62号);b.建筑工程施工总承包三级或以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.4业绩要求2020年10月~2025年10月(5年内)具有邻近铁路营业线房屋建筑工程施工业绩不少于2项或其他可以确保铁路营业线施工安全的条件。
3.1.5信誉要求:最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或违法行为而引起的诉讼和仲裁近三年不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除近三年没有发生商业赂或其他违法违规行为被立案调查或被追究的企业中请人在国铁集团和中国铁路南宁局集团有限公司管辖范围内没有因发生严重质量、安全、稳定、工期问题或铁路交通安全事故而被取消投标资格。
3.1.6 投标人拟派项目经理:投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，中级及以上职称，有效的安全生产考核合格证书:3年及以上铁路营业线或类似工程项目管理工作经验(担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目组织机构部门负责人等职位均可);且未在其他在建工程项目任职，与投标人具有有效的劳动和社保关系。自2022年10月至2025年10月(递交投标文件之日起前3年内)不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿等犯罪记录。3.1.7 投标人拟派技术负责人 投标人拟派技术负责人须具备建筑工程类中级及以上职称,具备邻近铁路营业线施工管理经验、从事房屋建筑专业技术管理资历达三年以上;未在其他在建工程项目任职，与投标人具有有效的劳动和社保关系。
不得处在不良行为公布期限内。
3.2本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1(B)请投标人于2025年09月17日至2025年09月24日(北京时间，下同)下载电子招标文件。图纸押金_/_元，在退还图纸时退还(不计利息)。
5.投标文件的递交
5.1(A)投标文件递交的时间为2025年10月22日9时00分至2025年10月22日9时30分，递交的截止时间为2025年10月22日9时30分，地点为广西壮族自治区南宁市，具体开标室根据电子屏幕显示的安排)。
5.2(A)逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
7.联系方式
招 标 人:广西沿海铁路股份有限公司。
地址:南宁市

联系人：徐先生                                      
手 机：185-1927-2310                              
邮 箱：zbguoxin888@163.com
 注：邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表