最新招标&2024年省属高校学生生活所需公寓改造、用电、供排水等改造项目--学生公寓水暖改造专业分包工程招标公告
1.招标条件
本次招标项目为2024年省属高校学生生活所需公寓改造、用电、供排水等改造项目--学生公寓水暖改造专业分包工程，招标人为黑龙江省建工集团有限责任公司，资金来源为企业自筹，。项日己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:2024年省属高校学生生活所需公寓改造、用电、供排水等改造项目--学生公寓水暖改造专业分包工程:
2.2项目地点:香坊区和平路24号:
2.3计划工期:60日历天(具体以甲方通知为准):
2.4招标内容:2024年省属高校学生生活所器公寓改造、用电、供排水等改造项目--学生公寓水暖改造专业分包工程(具体内容详见清单):
2.5质量标准:符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准:
2.6控制价为:按实际竣工结算下浮10%，暂估总价为512502.00元:
2.7标段划分:本工程不划分标段。
3.投标人资格要求
3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、开户证明(开户许可证或其他开户证明材料):
3.2本次招标要求潜在投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级(含三级)及以上资质，且同时具有有效的安全许可证。并在人员、设备、资金等方面具有承担不工程的能力:3.3本次招标要求潜在投标人拟深的项目经理具备机电工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格，具备有效的安企生产考核合格证书，且未承担其它任何在施建设工程项日的项目经理或其他施工管理工作:
3.4投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》黑建规(2023)2号文件规定配备项目管理机构人员，不低于文件规定的标准数量配各项目管理机构人员，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。(注:根据黑建规(2023)2号文件中规定的房屋建筑工程人员配备标准,技术负责人、施工员安全员、质员配备一人即可)。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目经理近3年不得有行贿犯罪记录(近3年指2022年01月01日至公告发布口之后)，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款口期为准 行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形)，否则将被拒绝投标。【投标人应自行通过“中国裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)进行査询];
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标(已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外)。[投标人应自行通过“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.sov.cn/)进行查询，查询日期须为公告发布之日后]:3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标单位负贵人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，或者未划分标段的同一招标项目投标:
3.8 本次招标不接受联合体投标:
3.9本招标项日采用资格后市的资格市查方式，主要资格审查标准、内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标中请人才有可能被授予合同。
4.获取招标文件
4.1凡有意参加投标者，请于2025年07月16日至2025年07月22日(法定节假口除外)每日上午8:30时至11:00时，下午14:00时至17:00时(北京时间，下同)逾期不予受理:
4.2招标文件售价500元(现金)，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间及开标时间:2025年08月05日10时00分，
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
联系人：徐工
电   话：130-5123-8215 
邮   箱：axu202405@163.com
注：邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表